Onwerkbare dagen in de bouw
De eerste stap bij het bepalen wat precies onder onwerkbare dagen moet worden verstaan is het bestuderen van de aannemingsovereenkomst. Afhankelijk van de definities vindt een beoordeling plaats, aangezien de bepaling per overeenkomst kan verschillen. Over het algemeen is sprake van een onwerkbare dag als de aannemer 5 uur op een dag geen werknemers of machines heeft kunnen inzetten. Dit is geregeld in de meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw (UAV 2012).
Onwerkbaar weer in de bouw
In veel gevallen zullen onwerkbare dagen veroorzaakt worden door onwerkbaar weer. De aannemer moet in dat geval aantonen dat daadwerkelijk op een dag 5 uur of meer niet gewerkt kon worden vanwege het weer. Bovendien is dit afhankelijk van de omstandigheden van het bouwproject. Als bijvoorbeeld al een (gedeelte) van het project wind- en waterdicht is, kan binnen gewerkt worden, waardoor geen sprake meer is van onwerkbaar weer.
Dat de onderbouwing van een beroep op onwerkbaar weer erg nauwkeurig moet zijn, volgt uit een uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw (die veelal beslist over juridische geschillen in de bouw). De Raad oordeelt dat het onvoldoende is om naar de website van een weerberichtdienst te verwijzen. Ook is het onvoldoende om een foto van een besneeuwde bouwplaats te overleggen, omdat daarmee nog niet is aangetoond dat niet binnen gewerkt had kunnen worden. Een deugdelijke onderbouwing van een geslaagd beroep op onwerkbare dagen is derhalve essentieel. Win daarom in een vroeg stadium advies in van een specialist.
Diensten Wieringa op dit gebied
Wieringa advocaten heeft veel ervaring met geschillen op het gebied van onwerkbare dagen en onwerkbaar weer en de bouwvertraging die dit kan veroorzaken. Wij treden al bijna 70 jaar op voor zowel diverse grote aannemers als particulieren en kennen de bouwbranche als geen ander. Neem vrijblijvend contact op via met advocaat Silvan Boer via 020 6246811 of het contactformulier hiernaast.
FAQ: onwerkbare dagen en onwerkbaar weer
WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN ONWERKBARE DAG?
In de hoofdregel is een werkdag onwerkbaar als de aannemer 5 uur geen werknemers of machines kan inzetten. Clausules in de aannemingsovereenkomst kunnen hier echter van afwijken.
WANNEER IS ER SPRAKE VAN ONWERKBAAR WEER?
Als er op een dag minimaal 5 uur niet gewerkt kan worden, vanwege het weer. Dit is echter afhankelijk van de locatie en omstandigheden.
HOE TOON JE ONWERKBAAR WEER AAN?
De onderbouwing voor onwerkbare dagen dient nauwkeurig te zijn. Onwerkbaar weer is nog niet aangetoond met een enkel weerbericht of foto. Win daarom in een vroeg stadium advies in van een specialist.